Felhívás szakipari vállalkozók előminősítésére
1. Kiíró:
Dorog Város Önkormányzata
2510 Dorog, Bécsi út 79-81.
Adószám: 15729741-2-11
Képviseli: Dr. Tittmann János polgármester
2. Dorog Város Önkormányzata a rendszeresen igénybe veendő szakipari munkákhoz vállalkozókat keres alábbi építési, felújítási és karbantartási feladatok:
– magasépítés
– mélyépítés
– gépészet
– elektromos
– út- és közműépítés, valamint
– zöldfelület fejlesztés
munkáinak ellátására. A felhívás célja előminősített szakipari vállalkozói lista (a továbbiakban: Lista) létrehozása, amelyre azok a gazdasági szereplők kerülhetnek fel, akik előzetesen igazolják alkalmasságukat, valamint hajlandóságukat az önkormányzati megrendelések megfelelő határidőn belüli, szakszerű teljesítésére.
3. Lehetőség szerint Dorogon, illetőleg az Esztergomi Járásban székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozók regisztrálása a cél, akik jó hírnévvel, megfelelő tapasztalattal, szakemberekkel, eszközökkel, szabályos szervezeti háttérrel rendelkeznek, nincs lejárt és meg nem fizetett adó-, vagy egyéb tartozásuk az Önkormányzattal, az önkormányzati intézményekkel, önkormányzati cégekkel szemben, szerepelnek az építőipari kivitelező vállalkozások kamarai nyilvántartásában, rendelkeznek megfelelő felelősségbiztosítással, anyagbeszállítási kapcsolatokkal és szükség esetén alvállalkozói háttérrel.
4. A Lista dinamikus, melybe az új gazdasági szereplők regisztrációja, negatív tapasztalatok esetében az abból való törlés is lehetséges.
5. A közbeszerzési jogszabályok szerinti hirdetménnyel induló közbeszerzéseknél a Lista nem kerül alkalmazásra.
6. A jelentkezési adatlap mellékelve.
7. Kérjük, hogy a jelentkezők a jelentkezési adatlapot kitöltve, cégszerűen aláírva, az alábbi mellékletekkel együtt juttassák el Dorog Város Önkormányzatának címezve a 2510 Dorog, Bécsi út 79-81. postacímre, vagy a bartl@dorog.hu e-mailre.
8. Jelentkezésükben kérjük szíveskedjenek megadni:
8.1. Jelentkező nevét, címét, adószámát, kapcsolattartójának nevét és telefon, e-mail elérhetőségeit, az építőipari kivitelező vállalkozások kamarai nyilvántartásában a nyilvántartási azonosító megjelölését.
8.2. Jelentkező szakmai tapasztalatai, referenciái ismertetését (az igazolásban meg kell adni legalább a megrendelő nevét, címét, a referencia munkát teljesítő(k) nevét, címét, közös teljesítés esetén a teljesítés százalékos arányát, a munka tárgyát és mennyiségét, a teljesítés kezdő és befejező dátumát (év, hó, nap részletességgel), a teljesítés helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).
8.3. Teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevét, képzettségét, végzettségét, szakmai tapasztalatának megjelölését és időtartamát.
8.4. A teljesítéshez rendelkezésre álló főbb eszközök, berendezések megjelölését.
8.5. Kivitelezői felelősségbiztosítás szerződését, vagy kötvényét.
8.6. Főbb anyagbeszállítási kapcsolatok, alvállalkozók megjelölését.
8.7. Jelentkező alábbi okmányainak másolati példányát:
– írásbeli képviselő aláírási címpéldánya, vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti aláírásmintája,
– folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
9. A jelentkezéssel kapcsolatos hiánypótlás az adott hiányosság tekintetében egy alkalommal lehetséges 3 munkanapos határidővel, írásban, a jelentkezéssel megegyező módon.
10. A jelentkezés elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget jelentkezőnek kell viselnie, Kiíró semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban, tekintet nélkül a pályázati eljárás lefolytatására vagy kimenetelére.
11. A jelentkezés, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat, valamint a jelentkezés valamennyi költsége Jelentkezőt terheli.
12. A jelentkezéssel Jelentkező hozzájárul ahhoz, hogy Kiíró a nyilvánosság biztosításával, közzététellel kapcsolatosan előírt kötelezettségének eleget tehessen.
13. Jelen eljárásban bánatpénz, óvadék nem kerül előírásra.
14. Kiíró kapcsolattartója:
Bartl Ildikó
Városfejlesztési csoportvezető | Dorog Polgármesteri Hivatal
cím: 2510 Dorog, Bécsi út 79-81.
Telefon: (+36) 33 / 431-299
e-mail: bartl@dorog.hu
15. A jelentkezéssel kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot Jelentkező viseli, a jelen felhívással induló pályázat lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül Kiírót semmiféle módon nem terheli felelősség vagy kötelesség ezekkel a költségekkel, kockázattal kapcsolatban.
16. Kiíró fenntartja a jogot, hogy a jelen felhívással induló pályázatot annak bármely szakaszában, indoklás nélkül, valamint bármilyen költség, kár megtérítése nélkül visszavonhatja, illetve eredménytelennek nyilváníthatja.
17. Kiírót szerződéskötési kötelezettség nem terheli.
18. Jelentkezési határidő: 2026. július 17.
A jelentkezés határidőben benyújtottnak minősül:
– Elektronikus úton történő benyújtás esetén emennyiben a jelentkezés legkésőbb 2026. július 17. napján 23:59 óráig beérkezik a megadott e-mail címre. Az e-mail tárgyába kérem a következő szöveg beírását: JELENTKEZÉS SZAKIPARI VÁLLALKOZÓI LISTÁRA TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE.
– Postai úton történő benyújtás esetén amennyiben a küldeményt legkésőbb 2026. július 17. napján postára adják (a postai bélyegző az irányadó). A borítékra kérem ráírni: JELENTKEZÉS SZAKIPARI VÁLLALKOZÓI LISTÁRA TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE.
